建设工程招标合同范本怎么写(招标合同有哪些不同类型)

建设工程招标合同范本怎么写

网上有关“建设工程招标合同范本怎么写”话题很是火热，小编也是针对招标合同有哪些不同类型寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。

根据相关规定下面提供一份 建设工程招标 合同范本 本协议书于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。 兹为以下事项达成本协议： l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。 2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解： （a）中标函； （b）上述投标书； （c）合同条件； （d）规范； （e）图纸； （f）工程量清单。 3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。 4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。 特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。 在＿＿在场的情况下，盖的正式印章如下： 或 在＿＿在场的情况下，由上述签字盖章并递交。 业主签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

招标合同有哪些不同类型

依据我国相关法律的规定，中标后订立的合同条款与招标文件不一致的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。

招投标这一采购方式已不仅仅局限于建设工程领域，越来越多的企业选择招投标为其常用的一种采购方式。一些不属于法定招标的项目，一旦选择通过招投标程序进行采购，就应遵守《招标投标法》等相关法律法规。招标人在与中标人签署的合同中，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。否则，就违背了招标投标活动的初衷，对其他未中标人来讲亦不公正。招标人在编制招标文件前，应就合同主要条款的内容进行充分的考虑，且应本着谨慎严谨的原则，在签署合同时，注意合同条款和招标文件相应条款的一致性，避免产生纠纷。

拓展

招标是一个招标投标行业术语，指招标人（买方）事先发出招标通告或招标单，品种、数量、技术要求和有关的交易条件提出在规定的时间、地点，邀请投标人（卖方）参加投标的行为。

招标是公开的。

招标基本要求

《招标投标法》第十七条规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。投标邀请书应当载明本法第十六条第二款规定的事项。

邀请招标是招标人以投标邀请书邀请接待室的法人或者其他组织参加投标的一种招标方式。这种招标方式与公开招标方式的不同之处，在于它允许招标人向有限数目的特定的法人或其他组织（供应商或承包）发出投标邀请书，而不必发布招标公告。因此，邀请招标可以节约招标投标费用提高效率。按照国内外的通常做法，采用邀请招标方式的前提条件，是对市场供给情况比较了解，对供应商或承包情况比较了解。在此基础上，还要考虑招标项目的具体情况：一是招标项目的技术新而且复杂或专业性很强，只能从有限范围的供应商或承包商中选择；二是招标项目本身的价值低，招标人只能通过限制投标人数来达到节约和提高效率的目的。因此，邀请招标是允许采用的，而且在实际中有其较大的适用性。

但是，在邀请招标中，招标人有可能故意邀请一些不符合条件的法人或其他组织作为其内定中标人的陪衬，搞假招标。为了防止这种现象的发生，应当对邀请招标的对象所具备的条件作出限定，即：向其发出投标邀请书的法人或其他组织应不少于3家；而且该法人或其他组织资信良好，具备承担招标项目的能力。前者是对邀请投标范围的最低限度的要求，以保证适当程度的竞争性；后者是对投标人资格和能力的要求，招标人对此还可以进行资格审查，以确定投标人是否达到这方面的要求。为了保证邀请招标适当程度的竞争性，除潜在招标人有限外，招标人应邀请尽量多的法人或其他组织，向其发出投标邀请书，以确保有效的竞争。

投标邀请书与招标公告一样，是向作为供应商或承包法人或其他组织发出的关于招标事宜的初步基本文件。为了提高效率和透明度，投标邀请书必须载明必要的招标信息，使供应商或承包商能够确定所招标的条件是否为他们所接受，并了解如何参与投标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等内容，只是最起码的规定，因而并不排除招标人增补他认为适宜的其他资料，如招标人对招标文件收取的任何收费，支付招标文件费用的货币和方式，招标文件所用的语言，希望或要求供应货物的时间或工程竣工的时间或提供服务的时间表等。

法律依据

《中华人民共和国招标投标法》

第五十九条　招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

一、按工作内容分：工程 咨询服务合同（包括设计合同，监理合同）勘测合同、工程施工合同、货物采购合同（包括机械设备、材料）等

二、按承包范围分：设计－建造合同、交锁匙合同、施工总承包合同、分包合同、劳务合同、设计－管理合同、CM合同等

三、按合同支付方式分：总价合同、单价合同和成本补偿合同。



规范建设工程合同范本

篇一：

　建设单位： (以下称甲方)

　施工单位： (以下称乙方)

　甲方委托乙方承建 工程。为明确双方责任，分工协作，更好地相互配合，确保工程项目按期完成，根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　第一条：工程名称： 地 点： 施工面积： 设计单位：

　第二条：承包方式：

　第三条：承包范围：

　第四条：工程制作安装造价：

　工程制作安装总造价 元(闭口价)。

　大写人民币： 。

　第五条：付款方法

　备注：1、乙方税金缴纳方式：(甲方选择并及时通知乙方

　A甲方第三次支付工程款后，乙方直接开具发票给甲方;

　2、总包配合、管理费：无

　第六条：工程期限

　1、甲方预付款到乙方后，乙方2010年3月底前完工;

　2、具体进场日期由甲方届时提前 天书面通知乙方，现场工期从开工日起算 天;

　3、由于甲方行为、第三者行为或不可抗拒等因素的影响则工期顺延。

　第七条：甲乙双方的责任范围

　一、甲方的责任范围

　1、上海～ / 长运费按每车 / 万计，共计 / 车，由甲方支付，每车货到付款(现金支付给车主)， / 车以上，如铁运、另担等长运费由乙方承担。

　2、工程费用：按合同准时支付给乙方。

　3、施工配合：

　a、甲方确保在 日前交付乙方施工区域，甲方提供施工用住宿工棚三间。

　b、在乙方进入工地安装前提供乙方用水、用电。

　c、提供约 场地作为乙方存入临时材料场地。

　d、协助设计院办理施工图的出图工作，并于工程施工前交于乙方施工蓝图肆套。

　e、办理好本分项工程的报监手续，组织好本分项工程验收工作，乙方工程竣工资料汇入土建方竣工资料内，由甲方或总包方作单位工程报监验收。

　f、提供现场施工用测量基准线及土建支承面交接资料。

　g、如因施工准备工作不足，直接影响乙方不能按期开工，属于甲方责任所造成，甲方应赔偿乙方的损失，工期相应顺延。

　h、甲方确定 同志为现场负责人。

　二、乙方的责任范围：

　1、非甲方应承担的费用由乙方施工单位自行协商解决。(不承担总包配合、管理费)

　2、工程施工：

　a、在施工中乙方必须服从甲方的合理调度，配合工程监理工作，服从甲方监理的指令。

　b、负责复核现场实际尺寸，对屋面与建筑物的连接方法与设计院和工程总承包商及有关分包商协商，作好与土建支承面及埋铁的交接工作。

　3、工程技术：完成初步方案设计或该分项工程的深化设计配合，并做好技

　术交底及相应的整改工作。在完工后，向甲方提供二套竣工资料。

　4、工程质量：严格按照施工图与施工说明书进行施工，确保工程质量达到施工验收规范和质量检验标准，并按合同规定的时间如期完工。

　5、工程安全：乙方在工程安装的一切进程中必须严格遵守安全操作规程，并保证制作安装现场不发生伤亡事故，如发生由乙方自身责任的事故，则由乙方负责全部责任。

　6、工程物料管理：乙方必须在施工场地上加强对材料、物资和工具设备的监管，任何被盗、遗失都由乙方负责。

　7、乙方确定 为现场负责人，全面负责工程现场施工。

　8、乙方在合同生效后15天内将施工组织设计送甲方确认，进场材料附送质保随机资料。

　9、乙方在竣工验收之前要负责做好产品保护工作，产品保护费另议。

　10、乙方保质、保量、按时完成交付甲方，除甲方的责任与不可抗拒因素

　外，如乙方不能按时完成，每拖延一天扣罚工程造价1作为处罚。如工期提前，则每提前一天按工程造价的1作为奖励。

　第八条：安装验收

　工程竣工后，乙方应填报验收通知单及提供竣工验收技术资料，甲方接到通知后必须在十天内组织验收，并于验收后三天内签具工程验收证明，否则视作通过验收。(业主开业之日起即作为验收通过)

　第九条：设计变更及合同价款的调整。

　施工中甲方对原设计进行变更，经设计同意后，甲方应在变更前10天向乙方发出书面变更通知，否则，乙方有权拒绝变更。乙方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告，因变更导致的经济支付和乙方损失，由甲方承担，甲方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天自行生效，由此延误的工期相应顺延。

　第十条：工程结算：

　1、 本工程经双方协定，单价与工程量不因市场材料因素及其他因素再做调整，工程造价为闭口价。

　2、 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方不能按合同约定拨付工程款的，乙方有权停止相应工程的施工。甲方自应付款之日起支付应付款项的银行同期存款利息，并自行承担工程托期造成分损失。

　3、 甲方不能按合同约定支付工程尾款的，每日按工程总造价的1支付滞纳金。并且自甲方应付工程款期限满足之日起，该工程视同进入保修期。

　第十一条：保修期

　1、 从验收日起算，质保期壹年。

　2、 质保范围为乙方工程承建范围中各分部分项。

　3、 质保期内属无偿维修，质保期外乙方仍有维修责任，但收取维修成本费用。

　4、 人为损坏、不可抗拒力因素乙方不负质保责任。

　第十二条：材料的供应

　1、 乙方应对负责供应的材料提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用。

　2、 乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

　第十三条：争议

　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　第一种争议解决方式：向 仲裁委员会申请仲裁;

　第二种争议解决方式：向 人民法院起诉。 双方约定按 中争议解决方式解决。

　第十四条：违约

　甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　第十五条：其他

　1、甲、乙双方在履行本合同时，若发生争执，应本着友好协商的原则合理解决。如协商不能解决时，按合同法执行。

　2、在有争议时，除有争议部分，合同其他部分应继续执行。

　3、凡本合同未尽事宜，双方将本着友好协商的原则共同协作，

　4、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　5、本合同经甲乙双方签字后生效，至所有合同条款执行完毕，自行失效。

　6、甲乙双方可另签建设工程廉政合同。

　7、本合同附件：报价书，与本合同同时生效。

　(以下无正文)

　甲方： 乙方：

　法人代表： 法人代表：

　法人委托代理人： 法人委托代理人： 手机： 手机： 电话： 电话：

　开户行：

　账号：

　税号：

　地址：

　邮编：

　日期：

　年 月 日 开户行：招行上海虹口体育场支行 账号：096398-121903400010201 税号： 地址：上海市灵石路891号 邮编：200072 日期： 年 月 日

　 我精心推荐

建设工程合同协议书范文（5篇）

#书信函# 导语建筑施工合同协议书，目的就是为了保证双方之间的合法权利和利益，防止在违约的情况下，没有相应的惩罚措施。下面是 整理分享的建设工程合同协议书范文，欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！

1建设工程合同协议书范文

　甲方：______________乙方：______________

　一、工程名称：_____________________。

　二、工程内容及工程量：_______________。

　三、工程总造价：大写（￥__________________元）

　四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。

　五、约定施工工期：______年___月___日______年___月___日

　六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）

　七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。

　八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。

　九、质保期（一年）此工程质保期______年：______年___月___日均由乙方负责。

　十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。

　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　甲方（公章）_________乙方（公章）_________

　_________年____月____日_________年____月____日

　

2建设工程合同协议书范文

　甲方：____________________

　乙方：____________________

　因甲方工程施工需要，将模板制作安装项目分包给乙方施工，本着自愿、诚实信用的原则，为明确双方责任和权利，确保工程质量和安全生产、文明施工保质保量按期地完成，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》规定，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款，望双方共同信守执行。

　一、工程概况

　1、工程名称：____________________。

　2、施工地点：____________________。

　3、承包方式：主体模板制作及安装、包工包料。

　4、承包范围：施工图及设计变更联系单所有涉及的梁、板、柱及剪力墙、构造柱、阳台栏板等模板安装拆除、螺杆制作安装拆除以及内架搭设拆除，施工中所用的所有材料，包括模板、钢管、铁钉、铁丝及所有木工工艺施工机具，爆模所造成混凝土的凿打，以及小型构件模板制作，楼层清理及楼层轴线和细部放线均由乙方自行负责。

　二、施工工期

　乙方应按甲方每月进度计划合理安排人员进行施工，楼层模板制作安装每层不超过10天，若遇设计变更、停电、不可抗力等原因或其他分项工程未能及时配合及其甲方原因造成的，经甲方项目经理签证认可后方可顺延工期。如因乙方自身劳动力储备不足及返工所造成工期延误，每超过一天罚款300元，相应提前一天奖励300元。

　三、承包价格及结算方式

　1、承包价格：本工程模板分项工程以包工包料的形式承包给乙方，承包单价为125元/㎡，总建筑面积按施工图纸面积进行计算，架空层及设计更改增加部份另算（其中基础已施工完成，结算时扣除8000元）。

　2、结算方式：甲方根据乙方施工进度，按每月25日前进行统计工程量，于次月10日至15日前支付前月进度工程量的80%工程进度款。其余待中间验收合格后支付15%工程款，剩下5%作为工程保修金，待工程验收合格后一次性付清。

　四、工程质量

　1、乙方必须严格按照施工设计图纸、施工组织、施工方案、工程技术联系单、交底单及国家现行建筑工程施工规范、规程和标准的要求，严格按（GB50202—2002）规范精心施工，并无条件地接受甲方全方位、全过程管理。

　2、本工程木模制作质量必须做到合格标准，每道工序完成后应通知甲方管理人员及监理进行检查验收，验收中如有甲方管理人员和监理方提出的整改要求，乙方应无条件进行整改。

　3、模板拼缝必须严密，以免水泥浆渗漏。内架立杆、扫地杆、剪刀撑等搭设应符合安全及规范要求，以免发生安全事故。

　4、混凝土施工中如有模板发生混凝土胀模现象，处理费用由乙方负责；因乙方对施工图的不熟悉所造成的返工或重做由乙方负责。

　5、乙方应配合甲方对工人进行质量、安全的交底。

　五、双方责任

　1、甲方责任：

　（1）做好“三通一平”工作，施工用水、用电接至现场，提供施工图纸。

　（2）提供坐标控制点，水准点，每层主要控制线。

　（3）及时参加隐蔽工程验收、及时按合同约定支付工程款，配合乙方协调有关工作。

　（4）外墙脚手架按每层跟上。

　（5）按照本合同约定向乙方支付工程进度款。

　2、乙方责任：

　（1）全面履行合同，严格按规范、规程及设计要求组织施工，严格履行合同工期，确保按期完工。

　（2）服从项目部、甲方、监理等单位的管理和指挥，遵守项目部各项规章制度及处罚制度；认真接受现场有关部门的质量监督。

　（3）负责施工设备、机具的准备及人员组织调配，如在施工中所发生相互矛盾问题应服从甲方协调。

　（4）乙方造成质量事故或不符合相关规范及方案要求施工的或验收不合格的，乙方无条件返工、返修至合格。

　（5）乙方施工人员进入施工现场应服从甲方各项管理制度（各项管理制度附后）。

　（6）甲主提供楼层固定式配电箱及到施工楼层的移动式配电箱，接出路线由乙方协调有关工作。

　（7）负责提供相应的材料收据及人工工资表，严禁使用童工和无合法手续人员参加班组生产，若发现每人次罚款500元。

　（8）未经甲方书面同意，乙方不得将本工程自行转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或者部分在分包给他人。若乙方将其承包的分包工程转包或者在分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　六、安全生产

　乙方在施工过程中必须严格遵守安全生产操作规程，指定安全员专人负责安全生产，服从安全管理人员监督，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全，如违章操作而引起安全及其它事故，其责任与造成的经济等有关损失均由乙方自行负责，与甲方无关。

　乙方进入施工现场后甲方进行三级教育和安全技术交底，并签字作为备案。

　工人在施工过程中，必须严格按照安全操作规程进行操作，遵守工地现场的一切规章制度，安全员要随时监督，服从甲方的总体安排。

　乙方工人进场施工，必须配备施工操作证，持证上岗，严禁非机电人员操作机械，必须树立高度的安全意识，在施工区与生活区内，工人的安全自行负责，要自觉做好施工现场文明整洁工作，如有违反，则按公司及甲方的规章制度给予相应的处罚。

　外来务工人员必须及时办好外来人员的暂住手续，否则若遇到检查而带来的一切后果自行负责。

　班组长及时登记每月民工工资，从进度款中支付，如进度款不够支付必须由乙方垫资。根据劳动部的要求，工人必须与项目部签定劳动合同。

　七、违约责任

　第一个月的进度款预留2万元做为本工程的违约保证金。

　八、其他

　本合同正副本共二份，双方各执一份，由甲乙双方签字盖章后生效。如合同未尽事谊，双方另订立补充合同。

　甲方：________________乙方：________________

　________年____月____日________年____月____日

　

3建设工程合同协议书范文

　发包方：______________（以下简称甲方）

　承包方：______________（以下简称乙方）

　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

　一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。

　二、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

　三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

　四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

　五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

　六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

　七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

　八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

　九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

　（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

　（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。

　十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

　十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

　十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

　十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

　十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

　十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。

　十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　__________年________月_______日__________年________月_______日

　

4建设工程合同协议书范文

　甲方（承包人）：______________

　乙方（务工人）：______________

　为保证施工安全的顺利进行，确保务工人员的安全与健康，争创文明工地，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本合同书。

　一、双方的责任与义务：

　（一）甲方的责任与义务：

　1、负责对乙方务工人员的入场教育。

　2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作，并履行签字手续。

　3、施工前，甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动，受教育者必须签名，否则不予签订本合同。

　4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。

　5、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见。

　（二）乙方的责任和义务：

　1、按照甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。

　2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。

　3、乙方应保证其服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。

　4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。

　5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承担，甲方不负任何责任。

　二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故，甲方不予承担任何责任，本人同意以上细则者签字生效。

　三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　甲方：______________

　乙方：______________

　发包方：______________

　_______年_______月_______日

　

5建设工程合同协议书范文

　单位（甲方）：______________________________

　施工单位（乙方）：__________________________

　根据_________市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　一、工程名称：_______________________。

　二、施工地点及范围：本工程位于_________，绿地总面积为_________平方米。

　三、工程内容

　1乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收;

　2绿地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）;

　3工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）;

　4施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植;

　5种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

　四、工程造价：工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。

　五、付款方式

　1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的_______%;

　2第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的_______%;

　3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的_______%;

　4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。

　八、其他约定

　____________________________________________。

　九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。

　甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________

　__________年________月_______日__________年________月_______日

关于“建设工程招标合同范本怎么写”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！